跪求份建设工程施工合同示范文本

按合同向乙方拨付工程款。帮助协调施工现场的临时用、用电等事宜。第六条：乙方义务 承包人负责对工程质量、进度、安全等进行监督检查，处理日常相关事宜，确保本工程施工的安全稳定。承包人必须自行完全本合同工程，不得转包他人。

甲方委托乙方承担工程施工，经双方协商一致，签订本合同。第一条承包方式：1按承包范围实行包工包料。2未经甲方书面认可，乙方不得将所承包范围内的除劳务分包和材料采购之外的任何部分进行分包。

___依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工项协商一致，订立本合同。

可以包给一个单位签订总包合同再由总包单位与其他单位签订分包合同，各分包单位在勘察、设计、施工的进度、质量，以及工程造价等方面、对总包单位全面负责。根据《合同法》规定，发包人可以与总承包人订立建设工程合同，也可以分别与勘察人、设计人、施工人订立勘察、设计、施工承包合同。

建设工程施工合同(示范文本)(GF-2013-0201)的介绍

而《建设工程施工合同（示范文本）》既有助于合同规范化，有助于主管部门加强监督管理，有助于法院及仲裁及时解决合同争议。至今，《建设工程施工合同（示范文本）》一共经历了三个版本，分别是1991年版（GF-91-0201），1999年版（GF-1999-0201）以及2013年版（GF-2013-0201）。

一）合同协议书《示范文本》合同协议书共计13条，主要包括：工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价和合同价格形式、项目经理、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要内容，集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。

合同示范文本中的GF-2013-0201，其中的GF是“政府格式”，也即是政府推广的示范文本的意思，也即是Government Format的缩写。

【答案】：B，D，E 本题考查工程变更的相关规定。《建设工程施工合同（示范文本）》（GF—2013—0201）条件下的工程变更：（1）发包人对原设计进行变更。施工中发包人如果需要对原工程设计进行变更，应提前14天以书面形式向承包人发出变更通知。

《建设工程施工合同（示范文本）》（GF一2013—0201）规定，发包人应遵守法律，并办理法律规定由其办理的许可、批准或备案，包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。

根据《建设工程施工合同(示范文本)》GF-2013-0201,保修期的开始计算时...

1、工程保修期从工程竣工验收合格之日起算，具体分部分项工程的保修期由合同当事人在专用合同条款中约定，但不得低于法定最低保修年限。在工程保修期内，承包人应当根据有关法律规定以及合同约定承担保修责任。发包人未经竣工验收擅自使用工程的，保修期自转移占有之日起算。

2、【知识点】缺陷责任期的起始时间。缺陷责任期自实际竣工日期起计算，合同当事人应在专用合同条款约定缺陷责任期的具体期限，但该期限最长不超过24个月。

3、缺陷责任期是指承包人按照合同约定承担缺陷修复义务，且发包人预留合同质量保证金的期限，自工程实际竣工日期起计算。

4、【答案】：C 合同示范文本对当事人订立合同起参考作用，但不要求当事人必须采用合同示范文本，即合同的成立与生效同当事人是否采用合同示范文本无直接关系。合同示范文本具有引导性、参考性，但无法律强制性，为非强制性使用文本。

5、【解析】承包人在履行合同过程中应遵守法律和工程建设标准规范，并履行以下义务：按法律规定和合同约定完成工程，并在保修期内承担保修义务；按合同约定的工作内容和施工进度要求，编制施工组织设计和施工措施计划，并对所有施工作业和施工方法的完备性和安全可靠性负责。

根据《建设工程施工合同(示范文本)》GF-2013-0201,关于项目经理的说法...

1、【答案】：A，B，D，E 本题考核的是《建设工程施工合同（示范文本）》（GF—2013—0201）中涉及项目经理的条款。项目经理应常驻施工现场，且每月在施工现场时间不得少于专用合同条款约定的天数。项目经理不得同时担任其他项目的项目经理。

2、E选项，在紧急情况下为确保施工安全和人员安全，在无法与发包人代表和总监理工程师及时取得联系时，项目经理有权采取必要的措施保证与工程有关的人身、财产和工程的安全，但应在48小时内向发包人代表和监理工程师提交书面报告。

3、项目经理应是承包人正式聘用的员工，承包人应向发包人提交项目经理与承包人之间的劳动合同，以及承包人为项目经理缴纳社会保险的有效证明。P33-34：未经发包人书面同意，承包人不得擅自更换项目经理。P34：承包人应在接到更换通知后14天内向发包人提出书面的改进报告 。

4、项目经理是企业任命的一个项目的项目管理班子的负责人领导人），但它并不一定是（多数不是）一个企业法定代表人在工程项目上的代表人，因为一个企业法定代表人在工程项目上的代表人在法律上赋予其的权限范围太大。

5、合同示范1款规定，项目经理不得同时担任其它项目的项目经理，项目经理应常驻施工现场，确需离开时，应事先通知监理人，并取得发包人的书面同意。3款规定承包人需要更换项目经理时，应提前14天书面通知发包人和监理人。